維修合同

時間：2022-07-11 11:37:18 維修合同我要投稿

精選維修合同范文匯總九篇

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同的用途越來越廣泛，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的維修合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

精選維修合同范文匯總九篇

維修合同篇1

　　甲方：

　　乙方：工程地點：

　　甲、乙雙方共同商議，乙方為甲方作辦公室的裝修，具體內容如下：

　　一、裝修的內容：

　　1、整個辦公室的墻面處理，所用的水泥、沙子、乳膠漆、人工費均由乙方負責。

　　2、對所有應鋪設的強化木地板的地面進行找平。全部材料人工費均由乙方負責。

　　3、對電路、信號線路進行改造要求每個房間及大廳都有相應的一個電話線及電腦信號線。大廳房間要求由一個電話及不少于6個電腦信號線。

　　4、吊頂及形象墻的設計制作全由乙方負責。

　　5、臥室的內部設計及隔墻的裝飾。

　　6、辦公所用屏風和桌面、椅子按甲方要求，由乙方制伏。款式和顏色都由甲方?jīng)Q定。

　　二、付款方式

　　合同簽訂后支付元人民幣，待室內裝修完支付元人民幣。最后辦公設備制做完后一次性付清余款。

　　甲方：乙方：

　　年月日

維修合同篇2

　　甲方：溫州市亞飛鋁窗有限公司金華分公司

　　乙方：

　　甲方將所需維修安裝交給乙方負責。雙方在自愿平等的基礎上，友好的達成以下協(xié)議雙方共同遵守：

　　1、工程內容：

　　（1）、行政中心4F內庭院幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共5塊，使用活動腳手架安裝；

　　（2）、5#樓8012房及4019房破損幕墻懸窗扇拆除、組裝及安裝，共2塊；

　　（3）、行政中心南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共4塊，使用吊車安裝；

　　（4）、行政中心1F南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共1塊，使用腳手架安裝；

　　（5）、行政中心1F南面地下室光棚破損玻璃拆除及安裝，共1塊；

　　（6）、5#樓破損點式圓弧夾膠玻璃拆除及安裝，共1塊，使用吊籃安裝；

　　（7）、5#樓屋面破損點式玻璃拆除及安裝（含增加鋼梁1支），（共2塊），使用腳手架安裝；

　　（8）、行政中心4F內庭院破損中空夾膠玻璃拆除及安裝（含每個洞口增加1支140幕墻立柱），共14塊。

　　以上玻璃清理、打膠及破損玻璃清運工作由乙方負責，吊籃及吊車費用由甲方負責，吊籃搬運由乙方負責。

　　2、工程單價

　　a、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方同意以RMB18000元（大寫：壹萬捌仟元整）包干以上工作內容。

　　b、5#樓圓頂網(wǎng)架玻璃光棚原膠縫割除、清理及注膠、清理按30元/平方米。

　　c、玻璃垃圾清運費1500元。

　　3、質量要求：乙方要按照甲方提出的要求保質保量完成，如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方全部承擔，工期不順延。如需有變動甲方應提前72小時通知乙方，否則造成的損失由甲方承擔。

　　4、乙方無條件服從甲方現(xiàn)場負責人的管理，嚴格遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，如有安全事故發(fā)生，乙方自行負責。

　　5、付款方式：待工程驗收合格后一次性付全款。

　　6、甲方為乙方提供便于施工的場地。并負責協(xié)調與施工方的關系。

　　7、本工程玻璃屬于易碎品，安裝完成后乙方應立即通知甲方，甲方在2日內派人驗收，驗收合格完后玻璃有破損現(xiàn)象由甲方負責，反之未驗收合格之前玻璃有破損現(xiàn)象由乙方負責。

　　8、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方：溫州市亞飛鋁窗有限公司乙方：

　　金華分公司

　　負責人：負責人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

維修合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方與乙方根據(jù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則，甲方將所用車輛委托乙方維修保養(yǎng)工作，經(jīng)友好協(xié)商簽訂以下車輛維修服務合同：

　　一、甲方車輛維修服務項目：

　　包括整車修理、總成修理、整車各級維護，小修，維修求援和專項修理工作。

　　二、送修手續(xù)：

　　1、甲方須按要求填寫《送修單》，并經(jīng)單位法人或經(jīng)法人授權的管理人員簽字認可后送乙方；

　　2、乙方根據(jù)“車輛送修單”的要求對送修車輛進行細致檢查，并在《送修單》上注明工時費、配件價格及完成時間，并報甲方，經(jīng)甲方同意辦理車輛的交接手續(xù)后進行維修；

　　3、在維修過程中，乙方如發(fā)現(xiàn)其它故障增加維修項目或延長維修時間，應及時通知甲方，甲方接到通知后應及時給予答復；

　　4、車輛維修完工后，乙方應當通過電腦認真填寫維修結算單，甲方接車人應對修復車輛認真檢查，試車，符合要求后在結算單上簽字確認后乙方方可將車輛交給甲方；

　　5、《送修單》、《工時費用清單》和《配件材料清單》，并輸入電腦，根據(jù)送修單，工時費用清單，配件材料結算清單，乙方以正式發(fā)票作為甲方報銷憑證和結算依據(jù)。

　　三、維修費用

　　1、維修費用包括：工時費、材料費、材料管理費等；

　　2、材料管理費收取比例為乙方的材料進貨價不得高于同期市場價格；

　　3、乙方的工時單價參考福建省交通廳頒布的《福建省交通廳關于機動車維修行業(yè)工時定額和維修計算方法的通知》中的定額工時；

　　4、針對事故車輛，經(jīng)保險公司認定不能給予全額賠付的事故車輛，維修費用中差額部分由甲方自行承擔；

　　5、甲方車輛因故障拋錨，乙方應及時安排施救，收費標準如下：**區(qū)范圍內50元/次，***區(qū)內100元/次，超出***區(qū)范圍以4元/公里計算費用，如遇我廠無法給予故障車輛拖車，拖車費用則由甲方自行支付給拖車公司。

　　四、質量保證

　　1、乙方為甲方所購買的和更換的所有配件材料必須符合國家標準的合格產(chǎn)品，嚴禁使用假冒偽劣產(chǎn)品；

　　2、乙方必須嚴格遵守交通部第7號令《機動車維修管理規(guī)定》、《福建省機動車維修行業(yè)管理工作規(guī)范》（文號：閩運管車輛[20xx]6號）等國家法律法規(guī)的規(guī)定保證維修質量。

　　（1）汽車和危險貨物運輸車輛整車修理或總成修理質量保證期為車輛行駛20xx0公里或者100日：二級維護質量保證期為車輛行駛5000公里或者30日；一級維護，小修及專項修理質量保證期為車輛行駛20xx公里或者10日；

　　（2）質量保證期中行駛里程和日期指標，以先達到者為準；

　　（3）機動車輛質量保證期，從維修竣工出廠之日起計算。

　　五、結算方法

　　1、結算方式是按月結算。具體結算方法由乙方在《送修單》、《維修費用結算清單》等資料進行辦理結算手續(xù)。若甲方?jīng)]有按規(guī)定的時間內結清維修費用，乙方有權拒絕該單位的車輛維修保養(yǎng)業(yè)務；

　　2、車輛維修費用的結算一般采用轉賬方式辦理。

　　六、甲方的權利

　　1、有權獲得優(yōu)先服務；

　　2、對已完工的車輛，如質量保證期內發(fā)現(xiàn)不合格或與《送修單》不符，有權要求乙方無償返工，直至符合要求，在質量保征期內，按乙方承諾的車輛保證期或質量保證里程執(zhí)行；

　　3、有權向有關部門投訴乙方違約行為。

　　七、甲方的義務

　　1、甲方必須將待修車輛送到乙方維修場所維修；

　　2、必須及時接收已完工車輛；

　　3、必須及時與乙方結算車輛維修費用。

　　八、乙方的義務：

　　1、優(yōu)先為甲方的送修車輛提供維修服務；

　　2、必須按《送修單》上的規(guī)定按時完成維修工作；

　　3、保證送修車輛的安全；

　　4、保證維修質量，并為每部定點維修車輛建立維修檔案；

　　5、保證所用配件是符合國家質量標準的全新配件，不得以次充好。

　　6、已完工車輛，乙方應使用電腦打印維修結算單，注明完工時間，維修項目、工時費用，維修材料配件費用；

　　7、所有更換的維修的舊材料甲方可自行帶回單位處理，如超過一周乙方不予保留。

　　九、未盡事宜雙方本著友好的原則，協(xié)商解決；

　　十、合同期限：經(jīng)雙方協(xié)商是否延長期限。

　　十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　十二、本合同經(jīng)雙方簽字，蓋章后立即生效。

　　甲方：乙方

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表：

維修合同篇4

　　甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：蓬安縣房地產(chǎn)管理局樓號辦公室維修

　　2、工程地點：蓬安縣房管局

　　3、合同工期：開工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

　　二、工程服務形式

　　包工、包料、包工期、包質量。

　　三、工程總價

　　暫定為人民幣萬元(最終以甲、乙雙方確認的維修清單為準)。

　　四、結算方式

　　工程完工驗收合格后付清全部工程款。

　　五、保修

　　1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

　　2、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。

　　六、違約責任

　　1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。

　　2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。

　　3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。

　　4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

　　5、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。

　　6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

　　7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應賠償甲方所受到的損失。

　　七、安全施工

　　乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的.費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

　　八、施工責任

　　1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關部門協(xié)調。乙方按施工工藝要求施工。

　　2、乙方在施工中要保護好單位的方磚步道、花草樹木，不能損壞。

　　3、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。

　　4、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。

　　5、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監(jiān)督，為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。

　　6、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權解除本合同。

　　九、其它

　　1、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　年月日年月日

維修合同篇5

　　甲方：___________________________

　　法定代表人：_____________________

　　住址：___________________________

　　郵編：___________________________

　　乙方：___________________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所：___________________________

　　郵編：___________________________

　　乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方辦公設備的正常使用，對甲方的協(xié)議設備進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前，設備應正常運轉情況下，方可簽訂協(xié)議。

　　第一條乙方義務

　　1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設備出現(xiàn)故障的報修通知，乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內，_________市_________以內的用戶，乙方8個小時內到達現(xiàn)場;_________市區(qū)_________以外的用戶，乙方24個小時內到達現(xiàn)場。

　　2.乙方上門維修不收取上門費及工時費。

　　3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。

　　4.乙方維修只收取配件費，并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。

　　5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。

　　7.乙方根據(jù)甲方合同設備情況制定設備維護計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維計劃，對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下，每四個月一次上門維護保養(yǎng)服務。

　　第二條甲方義務

　　1.甲方在協(xié)議設備出現(xiàn)故障后，及時通知乙方。

　　2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產(chǎn)生的設備故障，乙方不承擔責任。

　　3.未經(jīng)乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產(chǎn)生的后果和責任。

　　4.甲方不得對合同設備進行私自拆卸，否則由甲方承擔所造成的全部損失。

　　5.協(xié)議設備合同發(fā)生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。

　　6.協(xié)議設備發(fā)生轉移或轉讓時，甲方應及時通知乙方。

　　第三條結算金額及方式

　　1.甲方按_________為單位時間，維修費共計為_________元人民幣，在協(xié)議簽字生效后一周內，向乙方一次性支付維護費。

　　2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性，所以甲方按為單位時間的實際發(fā)生維修配件金額為依據(jù)，向乙方支付維修費。支付時間是在單位時間之后的1周內完成。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年_______月_______日

　　乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年_______月_______日

維修合同篇6

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　因教師公轉房的下水道年久失修，造成阻塞，污水橫流，給教師生活造成了十分嚴重的影響，為還教師一個良好的生活環(huán)境，甲、乙雙方就維修此下水道工程達成協(xié)議如下：

　　一、工程地點：教師公轉房的下水道。

　　二、工程量：重新鋪設下水道長35M，包括蓋板40M以及排水溝。乙方包工包料。

　　三、工程時間：20xx年10月15日至20xx年11月20日止。

　　四、付款方式：工程結束后，經(jīng)驗收合格憑票付款，金額為萬仟元整（元），一次性付清。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方共同簽字后生效。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（簽字）

　　年月日

維修合同篇7

　　委托方(甲方)：

　　維保方(乙方)：

　　甲、乙雙方為了明確塔式起重機維修保養(yǎng)的責、權關系，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：龍光城南片區(qū)一標段

　　2、工程地址：惠州市大亞灣西區(qū)老斜村

　　3甲方的起重設備經(jīng)有資質的檢測機構檢驗合格后，要書面通知乙方，本合同的有效時間為甲方實際通知函交給乙方簽章之日起開始執(zhí)行，至起重設備拆卸前20天結束。

　　二、協(xié)議內容：

　　1、甲方委托乙方每月定期進行維修、檢查。乙方在下列定期檢查內容中發(fā)現(xiàn)問題須及時書面報告甲方。實際維修的人工費、配件費及材料費等于由甲方另行支付，或由甲方及時自行更換配件。

　　2、本合同乙方為先收維護、檢查費后作業(yè)的原則。

　　3、塔吊結構

　　1、地腳螺栓、標準節(jié)螺栓連接是否松動、結構是否變形有無裂紋

　　2、塔身垂直是否達到要求

　　3、附著是否變形、焊縫是否裂開

　　4、司機室、載人吊籃、平臺欄桿是否可靠連接

　　電器系統(tǒng)

　　1、電纜供電系統(tǒng)是否正常，工作電壓為380v10%

　　2、碳刷、接觸器、繼電器觸點是否良好

　　3、儀表、照明、報警系統(tǒng)是否完好、可靠

　　4、控制、保護元件、操作系統(tǒng)是否完好、可靠

　　5、制動系統(tǒng)靈敏是否可靠

　　安全限位的保險裝置

　　1、限制器斷電范圍是否滿足100%額

　　2、重量限位擋的斷電范圍是否滿足100%

　　3、回轉限位器是否靈敏可靠

　　4、變幅限位是否靈敏可靠

　　5、起高限位是否靈敏可靠

　　6、通訊系統(tǒng)是否有效

　　繩輪鉤系統(tǒng)

　　1、鋼絲繩是否排列整齊，潤滑是否良好，小車、吊鉤鋼絲繩是否變形、斷絲、跳槽，在機械固定是否牢固，是否達到了4圈安全以上的要求

　　2、各定、動滑輪、導向輪是否潤滑靈活可靠

　　3、吊鉤保險是否可靠，軸承傳動有無異響聲傳動系統(tǒng)

　　1、各傳動機構是否平穩(wěn)、有無異常響聲

　　2、各滑動點是否潤滑良好

　　3、連軸裝置、制動杠是否可靠

　　三、費用(不含稅金，稅金另計)

　　1、費用支付方式：先付費后作業(yè)原則

　　2、元至施工電梯拆卸完畢。此費用不包含維修過程中的人工費和配件費。

　　3、本合同有效期，經(jīng)有資質的檢測機構檢驗合格后，甲方書面通知乙方簽章之日起開始執(zhí)行，至起重設備拆卸前20天結束。

　　4、緊固螺絲、加潤滑油清理雜物等工作由甲方自行負責。

　　5、甲方付款以現(xiàn)金或支票方式支付，乙方開出有效收款票據(jù)。

　　四、乙方責任：

　　乙方應為派往施工現(xiàn)場人員辦理人身意外傷害保險等。服從甲方管理，遵守甲方施工現(xiàn)場指定各項規(guī)章制度。定期派人做好維保并保證質量對維保工作負責。

　　五、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字即生效

　　協(xié)議作為合同正本的附件一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。

　　鄭重聲明：

　　1、非乙方人員進行安裝作業(yè)時，所發(fā)生的一切安全責任與乙方無關。

　　2、甲方必須保證委托乙方維修、檢查的起重設備的所有部件，都是具有相關起重設備生產(chǎn)制造許可證單位生產(chǎn)的，因起重設備部件質量問題發(fā)生的所有事故由甲方負責。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同篇8

　　委托方（甲方）：_________

　　服務方（乙方）：_________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，實業(yè)有限公司（以下簡稱甲方）委托（以下簡稱乙方）維護甲方花苑酒店的配電室設備和樓內電氣設備。協(xié)議內容如下：

　　一、職責劃分：

　　1、甲方負責花苑酒店的配電設備的正常使用和現(xiàn)場電氣設備可靠使用，確保運行設備不超負荷運行，從而延長設備運行周期。

　　2、甲方專業(yè)人員對乙方在花苑酒店配電室裝置的配電設備的正常操作運行和現(xiàn)場電氣設備維護工作專業(yè)部門負責人有生產(chǎn)指揮權。

　　3、甲方負責對電氣設備日常的管理、協(xié)調處理檢維修中與生產(chǎn)相關的事宜，積極配合乙方做好維護工作。

　　4、甲乙雙方領導應就較重要工作進行及時溝通。

　　5、甲方應盡量提供正常維護所需的必要資料、圖紙等，且資料、圖紙是竣工資料及正在使用的。

　　6、乙方應嚴格遵守甲方現(xiàn)行的各種規(guī)章制度。

　　7、乙方在工作范圍內應嚴格服從甲方有關職能部門的工作安排，切實為生產(chǎn)裝置保駕護航。

　　8、乙方負責甲方花苑酒店運營及生產(chǎn)過程中的電氣設備正常維護和檢修。9、乙方應確保所維護的電氣設備的完好率達到花苑酒店配電裝置規(guī)定的要求，且不低于中石油裝置的維護要求。

　　10、乙方應配合甲方做好貫標認證工作，根據(jù)甲方的進度要求按時完成相應的工作。

　　12、乙方維護人員必須每日定時進行巡檢，并做好巡檢記錄。

　　13、乙方應做到主要設備搶修不過夜，一般問題不過天，特殊情況協(xié)商解決。甲方需要乙方進行搶修時，乙方在接到通知后半小時內趕到現(xiàn)場并開始工作。乙方確保所維護設備的安全平穩(wěn)長周期運行。

　　14、乙方負責建立電氣設備檔案，整理積累和保管各種基礎資料，報甲方處備案，維護所需的各種資料說明書，甲方應盡量提供，如不能提供，應由雙方協(xié)商解決。

　　15、維護中所需要的常規(guī)工具由乙方自行解決，隨機帶來的專用設備應由甲方提供。

　　16、乙方應根據(jù)甲方花苑酒店經(jīng)營運行安排，合理安排檢修，對到檢修周期，但因裝置長期運行沒有檢修機會而且必須檢修的的電氣設備，甲方應為乙方提供檢修條件，乙方應在最短時間內完成檢修，如因甲方不能停工造成的損失由甲方承擔，但排除以下情況：

　　①對二個月內即將到維修周期的主要電氣設備，如遇裝置停工機會，應提前安排檢修而乙方未安排的。

　　②對已檢修的電氣設備運行不超過其1/3檢修周期的。

　　二、雙方權利：

　　1、甲方有現(xiàn)場指揮作業(yè)的權利，乙方應積極予以配合。

　　2、甲方對電氣設備維護質量有檢查評定的權利，甲方可不定期對乙方維護人員進行測評，對連續(xù)測評最后一名人員可要求乙方更換人員。

　　3、未經(jīng)甲方安排的電氣技措項目施工，甲方有權不予結算。

　　4、甲方負責提供安全的作業(yè)環(huán)境，并辦理有關手續(xù)（如火票等相關手續(xù)）。

　　5、乙方負責審核管理配電室工作的第一、二種工作票等，對電氣專業(yè)的施工隊伍進配電室施工，由施工單位開具第一、二種工作票，乙方審核并配合操作等，對非專業(yè)的隊伍在配電室施工作業(yè)，由乙方辦理相關手續(xù)并提出施工要求，同時進行監(jiān)護。

　　6、乙方有向甲方上報電氣設備大修改造項目建議的權利和義務。

　　7、乙方在維護時，對使用不正常、有故障的電氣設備有權提出電氣改造項目的建議權，并進行換型和選型，報甲方項目生產(chǎn)管理部及甲方相關職能部門批準。

　　8、乙方有權拒絕設計不合理未完工的技改技措項目電氣設備的維護工作。

　　9、方有權拒絕違章操作，有權拒絕在不符合安全施工規(guī)范條件下作業(yè)，保證人員和設備的安全。

　　10、乙方有義務根據(jù)設備運行周期，提前提供更換配件的型號，并報甲方及時審批和采購。

　　三、維護范圍：

　　根據(jù)<石油化工設備維護檢修規(guī)程中石化（1992）生字69號電氣分冊>和電氣設備維護檢修相關文件的要求進行維護檢修，除變壓器的大修及電氣預防性試驗外，干式變壓器、事故發(fā)電機、高低壓配電柜（含保護器）、直流電源柜為維護范圍，具體工作內容為：

　　①根據(jù)甲方項目工程管理部或相關職能部門的要求，對所管轄范圍內的電氣設備的故障處理、搶修等負責。

　　②負責所管轄范圍內的電氣設備和照明裝置的維護檢修。

　　③負責配電室及配電間的管理、維護工作。

　　④配電盤、現(xiàn)場配電箱和配電室和變壓器的衛(wèi)生清掃及檢查巡檢。

　　⑤檢查測量直流電源及蓄電池電壓、電流和溫度是否正常，定期進行充電活化。

　　⑥負責裝置配電的停送電操作。

　　⑦負責電氣設備運行的日常倒閘操作。

　　⑧負責配電室直流屏。

　　⑨乙方應在每個月底派專業(yè)領導與甲方項

　　目生產(chǎn)管理部及甲方相關職能部門一起對維護質量進行檢查，對存在的問題乙方應在下月10日前進行整改。

　　四、維護檢修考核要求：

　　（1）乙方負責認真對甲方的電氣設備進行維護，每天進行巡回檢查，做到疑點不放過，設備缺陷不漏掉，及時查找出故障和設備隱患，同時了解所管轄范圍內的電氣運行狀態(tài)，并做好巡檢記錄，記錄每季度末交甲方項目生產(chǎn)管理部或甲方相關職能部門，沒有做到每一項次扣一分。對甲方提出的問題未及時整改，甲方可加倍考核。

　　（2）乙方保證甲方電氣設備完好率達98以上，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，不推、不拖，一般問題處理不過天，重要設備、主要設備故障處理不過夜，特殊情況由雙方協(xié)商解決，乙方在接到通知后半小時內趕到現(xiàn)場并開始工作。乙方確保所維護設備的安全平穩(wěn)長周期運行，沒有做到每一項次扣一分。

　　（3）乙方人員在工作中應遵守法律法規(guī)和甲方有關規(guī)章制度，嚴禁違章操作，拒絕違章指揮，檢修中作到文明施工，保證工完料盡場地清，沒有做到每一項次扣二分。

　　（4）乙方人員在接到操作命令或發(fā)生事故時，應迅速組織進行操作或對事故進行處理，同時作好相應記錄，沒有做到每一項次扣一分。

　　（5）對于日常停送電操作，乙方人員必須根據(jù)裝置檢修作業(yè)票的要求進行停送電操作，并記錄停送電時間、原因及操作人，以保證停送電的正確性，沒有做到每一項次扣一分。

　　（6）由乙方派專人維護天虹花苑酒店的電氣設備（名單報甲方處），并保證定時巡檢，隨時聯(lián)系到乙方維護人員；維護人員必須能獨立頂崗，能夠處理一般性故障，沒有做到每一項次扣一分。

　　（7）乙方在工作范圍內應嚴格服從甲方花苑酒店主樓職能管理部門工作安排，切實為裝置保駕護航，沒有做到每一項次扣一分。

　　（8）乙方應配合甲方做好貫標認證工作，根據(jù)甲方的進度要求按時完成相應的工作，沒有做到每一項次扣一分。

　　（9）乙方維護人員必須每日定時進行巡檢，并按甲方規(guī)定做好巡檢記錄，沒有做到每一項次扣一分。

　　（10）乙方未按要求時間到崗和裝置故障未排除前，隨意停止故障的排除工作，沒有做到每一項次扣一至五分。

　　（11）由于乙方維護問題造成甲方的生產(chǎn)受到嚴重影響，視情況一次可扣乙方10—70分。

　　（12）乙方維護人員應持證上崗，并佩帶標志，沒有做到每一項次扣一分。

　　（13）乙方未根據(jù)現(xiàn)場情況，及時提前以書面形式向甲方項目生產(chǎn)管理部或甲方相關職能部門提出配件采購計劃、檢修計劃，甲方有權對乙方每缺一項扣一分，如影響正常運營，甲方可按影響大小加倍考核。

　　（14）乙方將運行檢修記錄每季度維護打分后，交甲方保管，

　　五、驗收標準和方式：

　　1、質量標準（具體質量標準如下）：

　　①中石化公司92年版<石油化工設備維護檢修規(guī)程>。

　　②有關國家標準及行業(yè)標準。

　　2、驗收方式：

　　根據(jù)雙方協(xié)商確定的技術服務要求、現(xiàn)場設備的運行情況和維護方的服務質量，每月由甲方單位負責人根據(jù)甲方考核制度的要求對乙方的維護水平進行評分，根據(jù)當月評分結果對維護方進行考核。

　　六、報酬及其支付方式：

　　1、報酬：

　　每年雙方根據(jù)所維護的設備確定月維護費用為￥18，190、0xxxx，全年維護費用為￥218，280、0xxxx，以上價格是不含稅價。技術更新、技術改造等技措項目，費用另行結算。

　　2、支付方式：

　　①維護費每季度結算一次，本季度維護檢修費在下月10日內進行結算，甲方生產(chǎn)管理部對每月的維護打分有審核權，甲方結算室根據(jù)生產(chǎn)管理部審核的乙方每月考核得分數(shù)的百分比給予結算維護費。

　　②對維護工作中所正常消耗的電氣指示燈、各種控制保險等消耗材料，每件在10xxxx/每件以下的，由乙方自行承擔費用，10xxxx/每件以上的電氣元件或備件的更換須經(jīng)甲方項目生產(chǎn)管理部或甲方相關職能部門同意（費用由甲方承擔），同時舊電氣元件或備件交甲方處。

　　③結算維護費時，乙方必須出具甲方項目生產(chǎn)管理部或甲方相關職能部門工作完成情況考核證明書，由甲方項目生產(chǎn)管理部或甲方相關職能部門簽字認可，到甲方財務資產(chǎn)部辦理。

　　④電氣設備的電氣預防性試驗，根據(jù)甲方生產(chǎn)管理部每月的檢維修計劃按規(guī)定程序進行施工，無計劃不得施工。

　　⑤電氣設備檢修所涉及的機械臺班費用，由甲方承擔。

　　七、違約責任：

　　1、甲方?jīng)]有按本合同條款約定時間進行及時結算，按協(xié)議價款5支付違約金；甲方?jīng)]有執(zhí)行本合同約定相關條款，乙方有權中止本合同的執(zhí)行。

　　2、乙方未按甲方要求進行維護，甲方按本合同中維護檢修考核要求及時考核。

　　八、其它：

　　1、本協(xié)議是雙方就電氣設備日常維護檢修工程的年度協(xié)議，有效期限為：

　　____年____月____日至____年____月____日。

　　2、本協(xié)議任何一方要求另一方提供額外服務，雙方協(xié)商確定具體條款。

　　3、發(fā)生不可抗力及未盡事宜時，雙方通過××協(xié)商決定。

　　4、本協(xié)議一式六份，甲乙方雙方各執(zhí)三份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　5、解決糾紛爭議辦法：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由合同簽約地人民法院裁決。

　　甲方（蓋章）：

　　甲方法定代表人：_________

　　甲方委托代理人：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　甲方法定代表人：_________

　　甲方委托代理人：_________

　　聯(lián)系電話：__________________白天電話：__________________

　　夜間電話：__________________

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

　　簽定地點：_________

維修合同篇9

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數(shù)量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________